Tasarım sözleşmesini indirin. Tasarım ve çalışma belgelerinin geliştirilmesi için sözleşme

Moskova "___" _____________ 201_

... ile temsil edilen, bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır, bir yanda ... esasına göre hareket eden,

ve aç anonim şirket"______________________________" (kısaltılmış ad - JSC "____________"), bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, Genel Müdür ______________ ise, topluca "Taraflar" olarak anılan Şart temelinde hareket ederek, bu (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıdaki şekilde sonuçlandırmıştır:

1. Sözleşmenin Konusu
1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici geliştirme yükümlülüğünü üstlenir. Proje belgeleri tarafından ... (bundan böyle "İşler" olarak anılacaktır).
1.2. Tasarım aşamaları: Tasarım ve Çalışma belgeleri.
1.3. Yüklenici, Müşteriye, Madde 1.1'de belirtilen tesiste İşlerin yürütülmesi için bu Sözleşme kapsamında geliştirilen proje belgelerini kullanma hakkını verir. iş sözleşmeleri.
1.4. Bu iş sözleşmesinin konusu olan tasarım ürünleri için teknik, ekonomik ve diğer gereklilikler, SNiP ve diğer geçerli düzenlemelerin gerekliliklerine uygun olmalıdır. Rusya Federasyonu.
1.5. Yüklenici, p.p.'de belirtilen İşleri gerçekleştirir. 1.1. İş Tanımı (Ek No. 1) uyarınca iş sözleşmeleri.

2. İşin maliyeti ve ödeme prosedürü
2.1. Sözleşme kapsamındaki işin maliyeti, Sözleşmeye Dayalı Fiyat Anlaşması Protokolü (Ek No. 4) ile belirlenir ve … ovmak tutarındadır. ... polis. (…) ruble 00 kop., %18 KDV dahil - … (…) ruble … kop.
içermek:
2.1.1. aşama "Proje" - ... (...) KDV dahil ruble -% 18;
2.1.2. "Ayrıntılı belgeler" aşaması - ... (...) KDV dahil ruble -% 18.
2.2. Sözleşme kapsamındaki iş için ödeme, aşağıdaki sırayla takvim planına (Ek No. 2) uygun olarak aşamalı olarak yapılır:
2.2.1. Müşteri, işin ifası için sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) bankacılık günü içinde, İşlerin toplam maliyetinin % ...'si tutarında bir avans ödemesi havale eder. (...) %18 KDV dahil ruble - ... (...) ruble ... polis.
2.2.2. Her aşamada eksiksiz olarak tamamlanan İşlerin ödemesi, Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde, ilgili aşama için İş kabul belgesine istinaden Müşteri tarafından orantılı bir kesinti ile gerçekleştirilir. ödenen avans.
2.3. Ödeme yükümlülüğü, alındığı andan itibaren yerine getirilmiş kabul edilir. Para Yüklenicinin banka hesabına.
2.4. Her aşama için İşlerin Kabulü ve İşlerin kabul belgesinin imzalanması prosedürü paragraflara uygun olarak gerçekleştirilir. 4.2.-4.4. iş sözleşmeleri.
2.5. İş Tanımı'nı (Ek No. 1) Tarafların mutabakatı ile değiştirirken, İşlerin hacminde ve maliyetinde bir değişiklik meydana geldiğinde, Taraflar bu Sözleşmeye, değişen hacimleri ve yeni maliyeti gösteren ek bir anlaşma imzalarlar. İşlerin.

3. İşlerin tamamlanması için son tarihler
3.1. İşlerin tamamlanması için son tarihler, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan iş programında (Ek No. 2) belirtilmiştir.
3.2. Müşteri tarafından Sözleşmede belirtilen şartların ihlali durumunda:
a) avans ödemesi;
b) kabul edilen iş sonuçları için ödeme;
İşlerin yerine getirilmesi için son tarihler, Müşteri tarafından Sözleşme kapsamındaki yukarıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki gecikme süresi için, ancak işlerin bir bütün olarak yerine getirilmesi için sözleşmenin geçerlilik süresinden daha geç olmamak üzere ertelenir.

4. İşlerin teslimi ve kabulü
4.1. Madde 1.5'te belirtilen gereksinimleri karşılayan İşlerin sonuçlarının Müşteri tarafından kabulü. Sözleşmeler paragraflarda belirtilen şekilde yürütülür. 4.2, 4.3. iş sözleşmeleri.
4.2. İşlerin aşama aşama tamamlanmasının ardından Yüklenici, ilgili aşama için geliştirdiği dokümantasyonu kağıt üzerinde beş nüsha ve elektronik ortamda bir nüsha olarak aşağıdaki formatlarda Müşteri'ye iletecektir:
- Microsoft Word, Excel formatlarında açıklayıcı not ve diğer metin belgeleri;
- AutoCAD formatında çizimler;
- ve Eserlerin iki nüsha olarak sahneye kabulü.
4.2.1. Müşteri, teslim aldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde teslim edilen belgeleri inceler ve İşler için kabul belgesini aşamalı olarak imzalar veya kabul etmeyi gerekçeli olarak reddeder.
4.3. Müşteri, ilgili aşamada İşler için kabul belgesini imzalamayı reddederse, Müşteri, Yükleniciye, gerekli iyileştirmelerin bir listesi ve bunların uygulanması için son tarihler ile birlikte İşleri kabul etmeyi reddetmek için yazılı bir gerekçe gönderir.
4.4. Yüklenici, Madde 7.7.2'de belirtilen adrese Müşteri'ye gönderme hakkına sahiptir. Madde 4.2'de listelenen anlaşmalar. iş belgelerinin posta yoluyla yerine getirilmesi için sözleşmeler. Müşteri, yukarıdaki fiillerin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde bunları imzalayarak bir nüshasını Yükleniciye göndermek veya Yükleniciye gerekçeli ret göndermekle yükümlüdür. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, Müşteri, tamamlanan İşlerin imzalı kabul belgesini veya Yükleniciye gerekçeli bir ret göndermezse, İşler eksiksiz, uygun kalitede ve şartlara uygun olarak ödenebilir kabul edilir. Anlaşmanın
4.5. İşlerin yapılması sürecinde olumsuz bir sonuç alınmasının kaçınılmazlığı veya İşleri daha fazla yürütmenin uygunsuzluğu ortaya çıkarsa, Yüklenici bunu askıya alır ve İşlerin askıya alınmasından sonraki üç gün içinde Müşteriyi bu konuda bilgilendirir.
Bu durumda taraflar, Müşteri'nin İşlerin askıya alındığını bildirdiği tarihten itibaren 10 gün içinde, İşlerin devam ettirilmesi olasılığını değerlendirir ve ikili bir belgede bir karar düzenler.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Yüklenici şunları yapmakla yükümlüdür:
5.1.1. İşleri tam kapsam ve içerikte madde 1.5'e uygun olarak tamamlayın. işin ifası için sözleşme, tam uyumlu mevcut SNiP, SN RF ve işin sonuçlarını Müşteri'ye aktarır.
5.1.2. Müşteri ile birlikte koordinatör makamlarda proje dokümantasyonunun koordinasyonunda yer almak.
5.1.3. Müşteri adına, Müşteri ile mutabık kalınan süre içerisinde, gerekmesi halinde yapılan işlerde değişiklik ve ilaveler yapmak. İş Tanımında (Ek No. 1) düzeltme veya eklemeler ile ilgili olarak Müşterinin talebi üzerine eserde değişiklik yapılması gerekiyorsa, Yükleniciye belirtilen İşler için ek bir anlaşma kapsamında ödeme yapılacaktır. .
5.2. Müşteri zorunludur:
5.2.1. Sözleşmenin 1.1 maddesinde belirtilen Yüklenici tarafından gerçekleştirilen İş için Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kabul ve ödeme yapın.
5.2.2. Müşterinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak reddetmesi durumunda, fiilen yapılan İşlerin tutarını Yükleniciye ödeyin.
5.3. Sanatçının hakkı vardır:
5.3.1. Proje dokümantasyonunun münferit bölümlerini (Sözleşmenin 1.1. maddesi) geliştirmek için taşeronları görevlendirin, Yüklenici ise Sözleşmenin şartlarına ve gerekliliklere uygun olarak İşinin sonuçlarından Müşteriye karşı sorumludur. Mevcut mevzuat RF.
5.4. Yüklenici, Müşteri'nin eylem veya eylemsizliğinden kaynaklanıyorsa, bu Sözleşme kapsamındaki işin ifası için Yükleniciye karşı olan yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanıyorsa, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinden sorumlu olmayacaktır.
5.5. Müşteri ayrıca, Yüklenicinin bu Sözleşme kapsamındaki kendi yükümlülüklerini Müşteriye karşı yerine getirememesiyle sonuçlanan eylemlerinden (eylemsizliğinden) kaynaklanıyorsa, iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden Yükleniciye karşı sorumlu değildir.

6. Tarafların sorumluluğu
6.1. İşin yapılması için sözleşme ile belirlenen tamamlanmış İşler için ödeme prosedürünün ve koşullarının Müşteri tarafından ihlal edilmesi durumunda, Yüklenici Müşteriden % 0.1 (sıfır) tutarında bir ceza ödemesini talep etme hakkına sahiptir. her gecikme günü için zamanında ödenmemiş İşlerin maliyetinin onda biri puan).
6.2. Yüklenicinin İşlerin tamamlanması için son teslim tarihlerini ihlal etmesi durumunda, Müşteri, Yükleniciden tamamlanmayan İşlerin maliyetinin %0,1'i (yüzde bir sıfır noktası) tutarında bir ceza ödemesini talep etme hakkına sahiptir. her gecikme günü için zamanında.
6.3. Taraflar, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak mücbir sebep hallerinin sonucuysa ve bu koşullar Sözleşmenin yürütülmesini doğrudan etkiliyorsa, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeme sorumluluğundan muaftır. Bu tür koşulların üç aydan fazla sürmesi halinde, Taraflar aşağıdaki hususları müzakere edeceklerdir. daha fazla kader gerçek anlaşma Yukarıdaki olaylar diğer Tarafa 10 (on) içinde bildirilmezse Takvim günleri Bu olayların meydana geldiği andan itibaren, mücbir sebeplerden etkilenen Taraf, bunu iş sözleşmesinin ifa edilmemesi veya uygunsuz ifa edilmesi nedeniyle sorumluluktan muafiyet nedeni olarak gösteremez.

vb…

Tasarımın geliştirilmesi için tüm standart form ve örnek sözleşme ve çalışma belgeleri Ekli bir belge formu olarak ücretsiz olarak indirilebilir.

Sözleşmenin başlığına her zaman dikkat etmeniz gerektiğini söylemeye gerek yok, ancak bu hukuk alanı için geçerlidir. Teknik açıdan bir proje için bir sözleşme hazırlama sürecini düşünün. Güç kaynağı tasarımı için bir sözleşmenin imzalanması proje kapsamının tanımlanması ve tasarım aşamaları ile başlamalıdır. EP (taslak tasarım), P (proje), R (çalışma dokümantasyonu) ve RP (çalışma taslağı) tasarım aşamaları vardır. Tipik olarak, tasarım iki P + R aşamasından oluşur, ancak basit nesneler için iki aşamayı tek bir RP'de birleştirmeye izin verilir.
EP'nin ön tasarımı aşamasında, nesnenin konsepti geliştirilir ve proje öncesi anketler yapılır. Toplu ekonomik ve teknik göstergeler analiz edilir. Örneğin bu aşamada elektrik enerjisi alma ve ödeme imkanı belirlenir.
Tasarım aşamasında, P hazırlanıyor izinler anlaşma için. Bu aşamadaki belgeler, ana teknik çözümler. Proje bir grafik bölümü ve açıklayıcı bir not içerir. Grafik kısmı şunları içermelidir: devre şeması güç kaynağı.
Çalışma dokümantasyonu P aşamasında, kurulum çalışması için ayrıntılı bir ayrıntılı tasarım geliştirilmiştir. Çalışma çizimleri P aşaması temelinde yapılır. Aşama (P) belgeleri, inşaat ve montaj işleri için onaylanmış önceki aşama Projesi (P) temelinde geliştirilmiştir.
RP aşamasındaki proje, tasarım spesifikasyonu temelinde basit nesneler için geliştirilmiştir. Çalışma taslağı, onaylanmış parça ve çalışma çizimlerinden oluşur. Çalışma taslağı, P aşamasında olduğu gibi onaylanıyor.
Tasarım aşamalarını bilen müşteri, sonuçta ne elde edeceğini tam olarak bilir. güç kaynağı tasarımı. Elektrik tasarım sözleşmesi P aşaması için taban fiyatın yüzde 30'u, R aşaması için yüzde 70'i, RP aşaması için yüzde 85'i ve EP için yüzde 15'i kadar bir fiyat dağılımına sahip olmalıdır. Tasarım sözleşmesindeki temel tasarım fiyatı, Gosstroy of Russia'nın devlet fiyatlarında, özel koleksiyonlara göre mevcut fiyat düzeyine göre belirlenmelidir. farklı şekiller yapılar.
Tasarım sözleşmesi mutlaka Müşterinin yükümlülüklerinin bir maddesini içerir. Tasarıma başlamadan önce, yükleniciye, tasarımın teknik olarak imkansız olduğu ilk belgeler sağlanmalıdır. Dahili güç kaynağı için bu bir güç izni, sınırlandırma yasası ve iş tanımıdır. Dış mekan güç kaynağı için bu hem bir jeo-alt tabaka, bir peyzaj projesi hem de dikey bir düzendir.
Standart bir tasarım sözleşmesini web sitemizden indirebilirsiniz. Sunulan tasarım sözleşmesi, belirli koşullara uyarlanması gereken bir örnektir.
Sonuç olarak, tasarım hizmetlerinin sağlanması için yalnızca tasarım için SRO onayına sahip bir kuruluşla sözleşme yapılmasının mümkün olduğuna dikkat edilmelidir.

© Tüm materyaller, Rusya Federasyonu telif hakkı yasası ve Rusya Federasyonu Medeni Kanunu ile korunmaktadır. Kaynak yönetiminin izni olmadan tam kopyalanması yasaktır. Kaynağa doğrudan bağlantı ile kısmi kopyalamaya izin verilir. Makalenin yazarı: JSC Energetik LTD'nin bir mühendis ekibi

Bundan böyle olarak anılacaktır yürütücü Genel Müdür tarafından temsil edilen Davydova E.S., bir yandan Şart temelinde hareket etmek ve _____________________ , ile temsil edilen _____________________ . , bundan böyle olarak anılacaktır MüşteriÖte yandan, sonuçlandı gerçek sözleşme aşağıdakiler hakkında:

1. Sözleşme konusu.

1.1 Müşteri talimat verir ve Yüklenici, Müşterinin toplam alanı _________ olan binaların iç mühendislik ağları üzerindeki tasarım çalışmaları için ataması temelinde proje dokümantasyonu geliştirme yükümlülüğünü üstlenir, bundan böyle bundan sonra olarak anılacaktır. Bir obje, bulunan adrese göre: ________________________________-

1.2. Müşteri talimat verir ve Yüklenici aşağıdaki bölümler için proje belgelerinin geliştirilmesini üstlenir: havalandırma ve iklimlendirme.

1.3. Sözleşme konusu proje dokümantasyonu aşağıdaki bölümlerde tamamlanmalıdır: açıklayıcı not, çizimler, izometrik diyagramlar, özellikler sistem ve ekipman özellikleri.

  1. Tarafların karşılıklı anlaşmalarının fiyatı, prosedürü ve şartları.

2.1. Bu Sözleşme kapsamındaki işin toplam maliyeti, _______________________ , içermek Miktarda %18 KDV____________________________________

2.2. Bu Sözleşme kapsamındaki ödeme, Müşteri tarafından aşağıdaki sırayla yapılır.

2.2.1 Bu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 gün içinde Müşteri, aşağıdakiler dahil olmak üzere ____________________________ tutarında bir avans ödemesi yapar: Miktarda %18 KDV_________________________________________________-

2.3. Ödeme tarihi, Yüklenicinin takas hesabına paranın alındığı gündür.

2.4. Sözleşmenin p.p. şartlarına uygun olarak ödenmesi. 4.1., 4.2, Yüklenici tarafından düzenlenen faturalara göre yapılır.

3. Sözleşmenin Süresi

3.1. Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve o tarihe kadar geçerlidir. tam uygulamaüstlenilen yükümlülükler.

3.2. Bu Sözleşme kapsamındaki işin ifa süresi, fonların Yüklenicinin hesabına alındığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günüdür.

4. İşlerin teslimi ve kabulü.

4.1. Bilimsel ve teknik ürünler (tasarım belgeleri) hazır oldukları halde Müşteriye gönderilir, ancak geç Yüklenicinin eşlik eden belgesi ile paragraf 3.1, 3.2'de belirtilen.

4.2.İşin tamamlanmasının ardından Yüklenici, bilimsel ve teknik ürünlerin kabul belgesini Müşteriye devredecektir.

4.3. Belgelerin değerlendirilmesinin sonuçlarına dayanarak, Müşteri, Ürün Kabul Sertifikasını imzalar veya kabul etmek için gerekçeli bir ret gönderir.

4.4. Müşteri, yapılan iş için kabul belgesini imzalamayı gerekçeli bir ret ibraz etmemişse, 5 günlük bir sürenin ardından iş tam ve uygun kalitede kabul edilmiş sayılır.

  1. Özel durumlar.

5.1 Proje dokümantasyonunun ilgili devlet denetim kurumları ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu Müşteri tarafından gerçekleştirilir. Koordinatör kuruluşların hesaplarındaki ödeme Müşteri tarafından gerçekleştirilir.

5.2. Yüklenici, Müşteri, koordinatör ve/veya uzman kuruluşların gerekçeli yorumlarına dayanarak işi zamanında ve masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmeyi taahhüt eder. Yorumların sunulduğu tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde.

  1. Tarafların sorumluluğu.

6.1. Bu Sözleşme kapsamında veya uygulanmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar. Taraflar arasında müzakereye tabidir.

6.2. Anlaşmazlıkları çözmek mümkün değilse, Moskova Tahkim Mahkemesine sevk edilirler.

7. Mücbir sebep.

7.1. Bu tür bir başarısızlık, sel, yangın, deprem veya diğer doğal afetler, savaş veya düşmanlıklar gibi mücbir sebeplerin sonucuysa ve ayrıca herhangi bir yükümlülüğünü tamamen veya kısmen yerine getirmemesinden hiçbir taraf sorumlu olmayacaktır. Anlaşmanın imzalanmasından sonra ortaya çıkan hükümetin (hükümet organları) kararının veya emrinin taraflarından en az biri için bağlayıcı güç.

7.2 Yukarıdaki sebeplerle yükümlülüklerini 3 (Üç) ay içinde yerine getirememesi durumunda. Sözleşme, yapılan ödemelere ve yapılan işe bağlı olarak tarafların mutabakatı ile geri ödeme ile feshedilebilir.

8. Diğer şartlar.

8.1. Bu Sözleşmedeki tüm değişiklikler ve eklemeler, yalnızca yazı ve sözleşme tarafları tarafından imzalanır.

8.2. Tarafların bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, yazılı onayları ile üçüncü taraflara devredilebilir. Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşmenin şartlarında aksi belirtilmedikçe, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin ifasını üçüncü taraflara devretme hakkına sahip değildir.

8.3. Bu Sözleşme, taraflar için birer nüsha olmak üzere iki nüsha olarak imzalanmıştır ve her iki nüsha da aynı yasal güce sahiptir.

8.4 Bu sözleşmeye aşağıdakiler eklenmiştir:

8.4.1 Ek No. 1 "Tasarım İçin Görev Tanımı"

9. DETAYLAR VE İMZALAR

Sermaye inşaatının aşamalarından biri mimari ve inşaat tasarımıdır. Bu aktivite, tasarım tahminlerinin geliştirilmesini ve anketlerin (materyallerin) hazırlanmasını içerir. Özünde, çalışma doğal şartlar alan, bölüm, güzergah, su temin kaynakları, ekonomik fizibilite vb. Bu tür faaliyetlerin yasal düzenlemesi, tasarımın uygulanması için bir sözleşmedir ve anket çalışması. Genellikle teknik belgelerin geliştirilmesinin özel bir göreve emanet edildiğini söylemeliyim. tasarım organizasyonu, çünkü belirli bilgi ve beceriler gerektirir.

Tasarım ve anket çalışmasının ifasına ilişkin sözleşme iki taraflı (karşılıklı), rızaya dayalı ve ücretlidir. Bu, bir tarafın (yüklenici, tasarımcı, sörveyör olabilir) müşterinin (ikinci taraf) talimatı üzerine teknik dokümantasyon geliştirmeyi ve anket çalışması yapmayı taahhüt ettiği ve müşterinin kabul etmeyi taahhüt ettiği bir sözleşme türüdür. ve sonuçlar için ödeme yapın.

Tasarım ve anket çalışmasının sonuçlarına ihtiyaç duyan herhangi bir kişi, bir iş sözleşmesi kapsamında müşteri olarak hareket edebilir. Ancak, bir inşaat sözleşmesi kapsamındaki bir müteahhit, ilgili teknik dokümantasyonu geliştirme yükümlülüğünün kendisine ait olduğu ve bu işi kendi başına yapma imkânının bulunmadığı durumlarda müşteri olarak da hareket edebilir.

Tasarım ve anket çalışması sözleşmesi basit bir yazılı biçimde sonuçlandırılır. Sözleşme, hem tüm tasarım ve araştırma çalışmaları yelpazesinin hem de bunların bireysel aşamalarının, bölümlerinin, bölümlerinin (örneğin, tahminlerin geliştirilmesi, anket çalışması, teknik belgelerin yürütülmesi vb.) Performansı için yapılabilir.

Tasarım ve anket çalışmasının uygulanması, belirli yaratıcı çabalar ve beceriler gerektirir. Anlaşmanın konusu:

  • müşteriye gelecekteki inşaat koşulları hakkında bir sonucun sunulduğu tasarım ve anket çalışmalarının yürütülmesi;
  • inşaat sırasında yapılacak işin kapsamını ve içeriğini belirleyen tasarım belgeleri;
  • tahmin, ki parasal değer belirtilen işler.

Teknik dokümantasyon, kapsamı ve içeriği belirleyen bir dizi belgedir (fizibilite çalışması, çizimler, diyagramlar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, özellikler vb.) inşaat işleri, yanı sıra onlar için diğer gereksinimler. Nesnenin karmaşıklığına bağlı olarak tasarım bir veya iki aşamada gerçekleştirilebilir. Nesne çok karmaşık değilse veya seri bir projeye göre inşa ediliyorsa, özet bir tahminle bir çalışma taslağı hazırlanır. Daha karmaşık nesneler inşa ederken, önce teknik proje inşaat maliyetinin özet bir hesaplaması ile ve daha sonra bazında belirli bir tahmine sahip bir çalışma taslağı geliştirilir. teknik belgeler şuraya aktarılır: hazır daha fazla kullanım için uygundur. Transfer kanuna göre yapılır teslimat ve kabul. Yüklenici, müşteriden uygun izin almadan teknik belgelerin kopyalarını üçüncü şahıslara devretmemeyi taahhüt eder.

Yalnızca bu tür işleri yapmak için özel bir lisansa sahip olan kuruluşlar tasarımcının görevlerini üstlenebilir. İnşaat müteahhitliğinde olduğu gibi, genel müteahhitlik sistemi, genel tasarımcının dahil olduğu yaygın olarak uygulanmaktadır. belirli türler tasarım ve araştırma çalışmaları özel tasarım organizasyonları.

Fiyat - gerekli koşul sözleşmenin ve ihalenin sonuçları ile belirlenir veya koşulların sağlanması için ödeme koşulları ve belgelerin erken verilmesi için ikramiye miktarına ilişkin sözleşme hükümlerine dahil etme hakkına sahip olan tarafların mutabakatı ile belirlenir. sözleşme fiyatının değiştirilebileceği (müşteri tasarım atamasını ve diğer ilk verileri değiştirir, mevzuattaki değişiklikler, tarifeler, enflasyon vb.). Tamamlanan tasarım ve araştırma çalışmaları için ödeme prosedürü ayrıca ihale şartları veya tarafların mutabakatı ile belirlenir ve sözleşmede belirlenir. Hesaplamaların temeli, bir bütün olarak tesis veya aşaması için müşteri veya genel tasarımcı tarafından kabul sertifikasına göre alınan dokümantasyon setidir. Hesaplama, sözleşmenin öngörmediği durumlarda, yapılan işin fiili miktarına ilişkin sertifikalara dayalı olarak aylık olarak da yapılabilir. ön ödeme. Tasarım ve (veya) etüt işinin ifası için bir sözleşmenin fiyatı, genellikle, işin ifası için yüklenicinin maliyetlerinin ayrıntılı bir listesini içeren bir tahmin şeklini alır.

Tasarım ve (veya) etüt işinin ifası için sözleşmenin temel koşulu, işin başlangıç ​​tarihi ve bitiş tarihindeki koşuldur. Bu durumda terim, yasal sonuçların başlangıcının ilişkili olduğu, başlangıç ​​(belirli bir zaman noktası için) veya sona erme (belirli bir süre için) olan bir zaman noktası veya zaman dilimi anlamına gelir. Terimlerin hesaplanması herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilir. olası yol: bir takvim tarihini, bir etkinliği, insanların eylemlerini, belirli bir zamanın sona ermesini vb. Tasarım ve araştırma çalışmaları için sözleşmede aksi belirtilmedikçe, müşteri ayrıca şunları yapmakla yükümlüdür:

  • teknik dokümantasyonu sadece iş sözleşmesinde belirtilen amaçlar için kullanmak, üçüncü şahıslara aktarmamak ve içerdiği bilgileri yüklenicinin izni olmadan ifşa etmemek;
  • Yükleniciye, sözleşmede belirtilen kapsamda ve şartlarda tasarım ve araştırma çalışmalarının yürütülmesinde yardımcı olmak;
  • Yüklenici ile birlikte, bitmiş teknik dokümantasyonun ilgili kuruluşlarla koordinasyonuna katılmak. devlet organları ve yerel makamlar;
  • Yüklenicinin kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle iş sözleşmesi kapsamındaki işin performansına ilişkin ilk verilerdeki bir değişikliğin neden olduğu ek masrafları yükleniciye tazmin etmek;
  • Yükleniciyi, hazırlanan teknik dokümantasyonun veya gerçekleştirilen anket çalışmasının eksiklikleri ile bağlantılı olarak üçüncü bir şahıs tarafından müşteriye karşı açılan bir talep üzerine davaya katılmaya çekmek.

Her iki tarafın yükümlülüklerine gelince, yüklenicinin yükümlülüğü, tasarım ve araştırma çalışmalarını tam olarak göreve uygun olarak yürütmektir ve müşteri, yüklenici tarafından geliştirilen teknik belgeleri kabul etmek ve bunun için ödeme yapmakla yükümlüdür.

Tasarım ve araştırma çalışmasının yapılması için sözleşmenin feshi, taraflardan herhangi birinin inisiyatifiyle, karşı tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerin sistematik olarak ihlali durumunda, suçlu taraf tarafından diğer tarafa bağlantılı olarak meydana gelen kayıplar için tazminat ödenmesi durumunda mümkündür. sözleşmenin feshi ile. Bu sözleşmenin feshinin temeli, müşterinin Vaktinden iflas etti.