Tasarım ve inşaat sözleşmesi. Tüzel kişiler arasında imzalanan proje belgelerinin koordinasyonu için tasarım çalışmasının gerçekleştirilmesi ve teknik destek hizmetlerinin sağlanması için örnek sözleşme

bundan böyle "olarak anılacaktır" temelinde hareket eden bir kişide tasarımcı", bir yandan ve bir vatandaşın pasaportu (seri, numarası, düzenlenmiş) adresinde ikamet eden, bundan sonra "" olarak anılacaktır. Müşteri”, diğer taraftan, bundan böyle “ olarak anılacaktır. Partiler”, bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacak olan bu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmiştir:
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Müşteri, Tasarımcıya yürütme için bir görev hazırlaması talimatını verir tasarım çalışması ve teknik döküman ve Tasarımcı, tasarım çalışmasının yürütülmesi için bir görev hazırlamayı ve göreve uygun olarak, inşaat için bireysel gelişim evi için teknik belgeler (proje) geliştirmeyi taahhüt eder: .

1.2. Tasarımcı tarafından hazırlanan görev, Müşteri tarafından onaylandığı andan itibaren tarafları bağlayıcı hale gelir.

1.3. Tasarımcı, tasarım ve anket çalışmasının gerçekleştirilmesi için görevde yer alan gerekliliklere ve diğer ilk verilere uymakla yükümlüdür ve bunlardan yalnızca müşterinin rızasıyla sapma hakkına sahiptir.

1.4. Tasarımcının bu Sözleşmede öngörülen işi yapma hakkı aşağıdaki belgelerle teyit edilir:

  • tarafından verilen, yılın "" den No. için lisans.

1.5. Tasarımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamayı taahhüt eder: .

2. İŞ MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

2.1. Tasarım çalışmasının maliyeti RUB KDV RUB'dur ve "Kapsam ve işin maliyetinin hesaplanması" tablosuna göre belirlenir (Ek No.).

2.2. Tasarım çalışmalarının maliyeti hacimlere göre belirlenir. Proje belgeleri. İşin kapsamında önemli bir artış olması durumunda, tarafların mutabakatı ile maliyet değiştirilebilir.

2.3. Bu Sözleşmenin akdedilmesinden sonraki günler içinde Müşteri, madde 2.1'de belirtilen tutarı Tasarımcının uzlaştırma hesabına aktarır.

3. PROJE ÇALIŞMALARININ SÜRESİ

3.1. Tasarımcı, işbu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren gün içinde tasarım çalışmasını eksiksiz olarak tamamlamayı taahhüt eder.

4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Tasarımcı zorunlu:

  • Tasarım ve sözleşme için göreve ve diğer ilk verilere uygun olarak çalışma gerçekleştirin;
  • Bitmiş teknik (proje) dokümantasyonu Müşteri ile ve gerekirse Müşteri ile birlikte yetkili kişilerle koordine edin. devlet organları ve yerel makamlar;
  • Bitmiş teknik (proje) belgeleri ve anket çalışmasının sonuçlarını Müşteriye aktarın.

4.2. Tasarımcı, Müşteri'nin onayı olmadan teknik belgeleri üçüncü şahıslara devretme hakkına sahip değildir.

4.3. Tasarımcı, Yüklenici tarafından hazırlanan teknik belgelere dayanarak üçüncü şahısların işin yapılmasını engelleme veya kısıtlama hakkına sahip olmadığını Müşteriye garanti eder.

4.4. müşteri mecbur:

  • Tasarımcıya bu Sözleşme ile belirlenen fiyatı ödeyin;
  • Tasarımcıdan alınan teknik (proje) dokümantasyonu sadece Sözleşmede belirtilen amaçlar için kullanın, teknik dokümantasyonu üçüncü şahıslara devretmeyin ve içerdiği verileri Tasarımcının izni olmadan ifşa etmeyin;
  • Tasarım çalışmasının yürütülmesinde Tasarımcıya gerekli yardımı sağlamak;
  • İlgili devlet organları ve yerel yönetimler ile bitmiş teknik belgelerin koordinasyonuna Tasarımcı ile birlikte katılmak;
  • Ne zaman Önemli değişiklik Tasarım işinin maliyetinde önemli bir artışa neden olan Tasarımcının kontrolü dışındaki diğer koşulların yanı sıra, ilk veriler, bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan ek maliyetleri Tasarımcıya tazmin eder;
  • Hazırlanan teknik belgelerin eksiklikleri ile bağlantılı olarak üçüncü bir şahıs tarafından Müşteri aleyhine bir iddianın sunulması ile ilgili bir dava olması durumunda, duruma Tasarımcıyı dahil edin.
5. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

5.1. Tasarımcı, inşaat sırasında ve ayrıca teknik belgeler temelinde oluşturulan tesisin işletilmesi sırasında keşfedilen eksiklikler de dahil olmak üzere teknik (proje) belgelerinin uygunsuz hazırlanmasından sorumludur.

5.2. Teknik dokümantasyonda kusurlar bulunursa, Tasarımcı, Müşterinin talebi üzerine, teknik dokümantasyonu ücretsiz olarak yeniden yapmak ve müşteriye neden olduğu kayıpları tazmin etmekle yükümlüdür.

5.3. Tasarım işi için son teslim tarihlerinin ihlali durumunda, Tasarımcı, gecikmenin gerçekleştiğini kanıtlamadığı sürece, Müşteriye her gecikme günü için %'lik, ancak işin toplam maliyetinin %'sinden fazla olmayan bir ceza öder. Müşterinin hatası nedeniyle.

6. TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ. SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ANLAŞMAZLIKLARIN KAPSAMI

6.1. İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konular, taraflarca müzakereler yoluyla ve bu Sözleşme'de ortaya çıkan anlaşmalar yoluyla çözülecektir. hatasız imzalandığı andan itibaren Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelen tarafların ek bir anlaşması (veya protokolü) ile belirlenir.

6.2. Müşteri ile Tasarımcı arasında yapılan işin eksiklikleri veya sebepleri ile ilgili olarak bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa ve bu anlaşmazlığın müzakerelerle çözülmesinin imkansızlığı, taraflardan birinin talebi üzerine bir inceleme tayin edilebilir. İncelemenin, Tasarımcı tarafından bu Sözleşmenin şartlarının ve teknik belgelerin ihlal edilmediğinin tespit edildiği durumlar haricinde, inceleme masrafları Tasarımcı tarafından karşılanacaktır. Bu durumlarda muayene masrafları, sınavın atanmasını talep eden tarafından, taraflar arasında anlaşma ile tayin edilmişse her iki tarafça eşit olarak karşılanır.

6.3. Tartışmalı konularda bir anlaşmaya varılamaması durumunda, bu Anlaşmadan kaynaklanan anlaşmazlık, bölgedeki genel yargı mahkemesinde ele alınacaktır. Rusya Federasyonu, Rusya Federasyonu yasaları temelinde ve Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen şekilde. Yerinde yapılan iddiaya göre daimi ikamet Müşteri.

6.4. Tarafların geçerli hukuku, Rusya Federasyonu mevzuatını tanır.

6.5. Anlaşma ile düzenlenmeyen konularda, Federasyonun kurucu kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından kabul edilen ilgili yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'nun yasaları ve diğer yasal düzenlemeleri uygulamaya tabidir. Sözleşme hükümleri ile kanunların hükümleri ve diğer kanuni düzenlemeler arasında çelişki olması durumunda kanun veya diğer kanuni işlem uygulanacaktır.

7. DİĞER ŞARTLAR

7.1. Taraflar arasındaki yazışmalar faks, mesaj, mesaj alışverişi ile gerçekleştirilir. E-posta, kayıtlı posta. Mesajlar, Sözleşmede belirtilen adreslere gönderilir. İlgili bildirimin tarihi, faks mesajının veya e-posta mesajının gönderildiği gün ile mektubun posta ile gönderildiği günün ertesi günüdür.

7.2. gerçek sözleşme her bir taraf için birer nüsha olarak düzenlenir. Sözleşme metninin ve eklerinin tercümesi halinde, yabancı Dil, Rusça metin geçerli olacaktır.

8. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ VE ÖDEME DETAYLARI

tasarımcı

  • Yasal adres:
  • Posta adresi:
  • Telefon faksı:
  • kalay/KPP:
  • Hesap kontrol ediliyor:
  • Banka:
  • Muhabir hesabı:
  • BIC:
  • İmza:

Müşteri

  • Kayıt adresi:
  • Posta adresi:
  • Telefon faksı:
  • Pasaport serisi, numara:
  • Veren kuruluş:
  • Yayınlandığında:
  • İmza:

Tasarım ve inşaat sözleşmesi
№ _______

Moskova "___" _____________ 200___

ROSINTER RESTAURANTS LLC, bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır, tarafından temsil edilmektedir. Genel Müdür ________, bir yandan Şart temelinde hareket eder ve,
LLC ______________________________________, bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, ________________________________________ tarafından temsil edilen,
______ temelinde, diğer taraftan, bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmiştir:

MADDE 1 TANIMLAR

Bu Sözleşmede aşağıdaki metinde kullanılan kavramlar aşağıdaki anlama gelir:

"Taraflar" - "Müşteri" ve "Yüklenici".

"Müşteri" - LLC "_______________", Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak kurulmuş bir tüzel kişilik.

"Yüklenici" - ______________________________, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Federal İnşaat Ajansı tarafından verilen "___" _________ 200__ tarihli _________ sayılı lisans(lar) temelinde bu Sözleşme kapsamında iş yapan bir tüzel kişilik ve Konut ve Toplumsal Hizmetler au pair.

"Tesis" - Yüklenicinin bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak iş yaptığı, toplam alanı ______________ m2 olan, ________________________ adresinde bulunan bina (restoran "__________" odası) anlamına gelir, bina kodları ve çalışma süresi boyunca Rusya Federasyonu'nda yürürlükte olan kurallar.

"İşler" - Bu Sözleşmenin Eklerinde tanımlanan tüm işler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sözleşmenin amaçlarına ulaşmak için gerekli ve yeterli eylemlerin tamamı, aşağıdakiler dahil:
- ön projenin uygulanması, tasarım çalışması ( elektrik tesisatı işi havalandırma ve iklimlendirme, su temini ve kanalizasyon, alçak gerilim sistemleri, yangın söndürme sistemi vb.), ayrıca bu Sözleşme kapsamındaki işlerin ifası için Devlet Kontrol ve Gözetim Hizmetlerinden gerekli tüm izin ve onayların alınması;
- malzeme, ürün, ekipman temini dahil olmak üzere onarım, kurulum, bitirme, devreye alma ve diğer iş türleri;
- Tamamlanan İşlerin Kabul (Çalışma) Komisyonuna teslimi;
- Tamamlanan İşlerin Kabul Belgesi kapsamında Müşteriye teslimi ve Tesisin devreye alınması.

"Gizli İşler" - Daha sonraki işler ve yapılar tarafından gizlenen İşler anlamına gelir. Gizli işlerin kalitesi ve doğruluğu, sonraki çalışmalar tamamlandıktan sonra belirlenemez.

"Tamamlanan İşlerin Kabul Belgesi" - bu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak bu Sözleşme ile sağlanan belirli hacimlerdeki İşlerin Yüklenici tarafından tamamlanması üzerine Taraflarca imzalanan bir Belge.

"Bütün tamamlanan işlerin Kabul Belgesi" - bu Sözleşme ile sağlanan Tesisdeki tüm İşlerin Yüklenici tarafından tamamlandığına dair Taraflarca imzalanan bir Belge.

"Yardımcı programlara bağlantı" - Dahili bağlantı mühendislik iletişimi açık havaya mühendislik ağları TU'ya uygun olarak yapılmıştır. Bağlantı yapılır:
- elektrik ağları- binanın içine kurulan santralden;
- düşük voltajlı ağlar - binanın içine kurulmuş bir kalkandan;
- soğuk su temini - su sayacı ünitesinden;
- ısıtma - ITP'den;
- kanalizasyon çıkışları - mevcut kanalizasyonlara.

"Yürütme belgeleri" - Uygulama sonuçlarına dayalı olarak Yüklenici tarafından oluşturulan eksiksiz bir belge seti (çizimler, diyagramlar vb.) belirli türlerİşlerin tam gerçek yerini, boyutlarını ve ayrıntılarını yapıldıkları biçimde gösteren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içeren işler: Tesisin Ekipmanı için çalıştırma talimatları, Ekipman ve Malzemeler için pasaportlar ve sertifikalar, fiiller üzerinde Gizli Eserler ve Ek "D" MGSN 8.01-00 uyarınca diğer belgeler, mühendislik sistemlerini test etme protokolleri ve gerçekleştirilen devreye alma çalışmaları için eylemler.

"Güvenlik depozitosu" - Yüklenicinin, Tesisin işletilmesi sırasında tespit edilen eksiklik ve kusurları, gerçekleştirilen işin Kabul Belgesinin Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl içinde zamanında giderme yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamanın bir yolu . Sözleşmenin toplam değerinin %10 (on) tutarında bir teminat Müşteri tarafından tutardan kesilir. Para Sözleşmenin 5. Maddesi hükümlerine göre Yükleniciye ödenecektir.
Madde 5.5 uyarınca. işbu Sözleşmenin hükümlerine göre, taraflar aynı türden karşı davaları nakit ödeme, Taraflarca imzalanan ilgili Uzlaşma Belgesi temelinde.

"Alt Yükleniciler" - Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmek için Yüklenici tarafından görevlendirilen kuruluşlar ve personeli. Alt Yüklenicilerin nitelikleri, Sözleşme kapsamında yapılan işin niteliğine uygun olacaktır.

"Onay" - Şurada onay yazı Müşteri ve Yüklenici veya yetkileri dahilinde yetkili temsilcileri tarafından usulüne uygun olarak yapılır.

"Sözleşme" - Geçerlilik süresi boyunca Taraflarca imzalanan tüm Sözleşmeler ve Ekler ile birlikte Müşteri ve Yüklenici tarafından imzalanan bu belge.

"Anahtar teslimi" - Müteahhit tarafından "Rusya Federasyonu'nda inşaat sözleşmelerinin hazırlanmasına ilişkin yönergeler" temelinde işlerin gerçekleştirilmesi (Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığı'nın 10.06 tarih ve BF-558/15 sayılı yazısı) .92), bu Sözleşme uyarınca. İşler şunları içerir: ön proje çalışmaları, tasarım hazırlığı; İşin yapılması ve Tesisin işletmeye alınması için gerekli olan ilgili düzenleyici makamların onaylarının alınması; onarım, kurulum ve İşi bitirmek; Nesnenin donanımı mühendislik sistemleri(bu Sözleşmede öngörülen hacimlerde) ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, su temini ve kanalizasyon, alçak gerilim sistemleri, sprinkler yangın söndürme sistemi, enerji, sıhhi tesisat ve yardımcı ekipman; operasyon sırasında tespit edilen kusurların ortadan kaldırılması; Müşteriye Tesisin çalışması için gerekli teknik belgeleri sağlamak; Nesnenin nihai işletmeye alınmasını sağlamak. Nesne tamamen ticari (fonksiyonel) kullanıma hazır olarak Müşteri'ye devredilir.

Yukarıda kullanılan tanımlar tekil, içinde de kullanılabilir çoğul bu Sözleşmenin anlamı dahilinde gerekli olduğunda.

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. Yüklenici, Müşteri'nin talimatı üzerine, Tesis'teki İşleri işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak anahtar teslimi olarak yapmayı ve sonuçlarını Müşteri'ye teslim etmeyi, Müşteri ise İşlerin sonucunu kabul etmeyi taahhüt eder. ve bunun için ödeme yapın.
2.2. Yüklenici, Ek 1'de belirtilen proje dokümantasyonunu geliştirmeyi taahhüt eder.
2.3. Yüklenici, Ek No. 2'de belirtilen proje dokümantasyonu gerekliliklerine uygun olarak proje dokümantasyonunu geliştirmeyi taahhüt eder. Yüklenici, Proje Dokümantasyonunu Mal Sahibine iki dilde sunmakla yükümlüdür: Rusça ve İngilizce.
2.4. Yüklenici, Yüklenici tarafından hazırlanan ve Müşteri tarafından kabul edilen tasarım dokümantasyonunda belirtilen Tesis'de inşaat ve montaj işlerini yapmayı taahhüt eder.
Yüklenici, İş Programında (işbu sözleşmenin Ek No. 3'ü) belirlenen süreler içerisinde Tesis'de inşaat ve montaj işlerini gerçekleştirmeyi taahhüt eder.
2.5. Yüklenici, bu sözleşmenin Ek 4'ünde (Teknik Dokümantasyon) belirtilen şartlara uygun olarak Tesis'te inşaat ve montaj işleri yapmayı taahhüt eder.

MADDE 3 SÖZLEŞME FİYATI VE ÖDEME PROSEDÜRÜ
3.1. Yüklenici tarafından bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işin toplam maliyeti, %18 KDV dahil (____________) ruble - _____________ (____________ ________) ruble. Detaylı Açıklama Yüklenici tarafından bu sözleşme kapsamında yapılan işin maliyeti (detaylar) Tahminde belirtilmiştir (bu sözleşmenin Ek No. 5).
3.2. Proje dokümantasyonu geliştirmenin maliyeti %18 KDV dahil (____________) ruble - _____________ (____________ ________) ruble.
3.3. İnşaat ve montaj işlerinin maliyeti %18 KDV dahil (___________) ruble - _____________ (____________ ________) ruble.
3.4. Bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından gerçekleştirilen işin toplam maliyeti, Yüklenicinin bu Sözleşme kapsamındaki işin ifasında kullandığı malzemelerin maliyeti de dahil olmak üzere, Yüklenicinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmek için gerekli olan tüm işlerin maliyetini içerir, ekipman Rusya Federasyonu topraklarına ithal edilen malzeme ve teçhizattan ödenen gümrük vergileri ve ücretleri, teslimat maliyeti, Yüklenicinin gerekli onayları, izinleri, garantileri almak için yaptığı masraflar dikkate alınarak tesiste kurulan mekanizmalar vb., testler, incelemeler, sonuçlar vb.
3.5. Müşteri, işbu sözleşmenin imzalandığı ve Yüklenicinin sözleşmenin bu maddesinde belirtilen tutarda Müşteriye fatura düzenlediği tarihten itibaren 20 (yirmi) günü aşmayan bir süre içinde, Yükleniciye 30 TL avans ödemesi yapar. Proje dokümantasyonu geliştirme maliyetinin %'si (yüzde otuz) ve inşaat ve montaj işleri maliyetinin %30'u (yüzde otuz), yani: ___________
3.6. Proje Dokümantasyon Kabul Belgesinin Taraflarca imzalanma tarihinden itibaren 20 (yirmi) günü geçmeyen bir süre içinde Müşteri, proje dokümantasyonunu geliştirme maliyetinin %65'ini (yüzde altmışbeşini) Yükleniciye ödeyecektir. : __________.
3.7. İnşaat ve montaj işleri için Kabul Belgesinin Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) günden fazla olmayan bir süre içinde Müşteri, inşaat ve montaj bedelinin %65'ini (yüzde altmışbeş) Yükleniciye öder. çalışır, yani: _______.
3.8. Tesisin işletilmesi sırasında tespit edilen eksikliklerin ve kusurların üç yıllık bir süre içinde zamanında giderilmesi için Yüklenicinin garanti yükümlülüklerini yerine getirmek için Müşteri, toplam maliyetin %10 (on)'u oranında Güvenlik Depozitosu keser. Sözleşmenin, yani: ___________ (__________) ruble. Müşteri, yükleniciye bu sözleşmede öngörülen şekilde bir teminat öder.

MADDE 4 İŞİN TAMAMLANMA ŞARTLARI
4.1. Bu sözleşme kapsamındaki tüm işler, en geç "___" _____________ 200__ tarihine kadar yapılan tüm işlerin Kabul Sertifikasına göre Yüklenici tarafından tamamlanmalı ve Müşteriye teslim edilmelidir.
4.2. Müşteri, işbu Sözleşmenin Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde, Kabul Belgesi kapsamında Nesneyi Yükleniciye teslim eder.
İşlerin tamamlanma tarihi, Tesis'teki İşlerin Müşteri'ye teslim edildiği ve tamamlanan tüm işler için Kabul Belgesinin taraflarca imzalandığı tarihtir.
4.3. Müşteri'nin Sözleşme süresi içinde ifayı talep etmesi halinde ek iş veya İşlerin kapsamındaki değişiklikler, bu tür İşlerin zamanlaması ve maliyeti Taraflarca kararlaştırılır ve Sözleşmeye Ek Anlaşmalar ile resmileştirilir.
4.4. İşlerin Yüklenici tarafından zamanında yapılmaması durumunda, bu Sözleşmede belirlenen sürelerin aksine Müşteri, Yükleniciye yazılı bir bildirim göndererek bu Sözleşmeyi tek taraflı ve yargısız olarak feshetme ve İşleri tamamlamak için başka bir yüklenici kiralama hakkına sahiptir. , bu amaç için yapılan masrafların daha sonra geri ödenmesi ile Yüklenici.

MADDE 5 ÖDEME KOŞULLARI
5.1. İşbu Sözleşme kapsamındaki ödemeler, ödeme tarihinden en geç 5 (Beş) iş günü öncesine kadar Müşteri'ye havale edilecek orijinal faturalar esas alınarak yapılır. Yüklenicinin orijinal faturayı teslim etmekte gecikmesi, İşverene bu gecikme süresiyle orantılı olarak ilgili ödemeyi durdurma hakkı verir; bu durumda Müşteri'ye yaptırım uygulanmaz.
5.2. Yüklenici, Rusya vergi mevzuatının öngördüğü tüm belgeleri Müşteriye sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, Rusya vergi mevzuatının öngördüğü belgeleri ibraz etmezse (uygun olmayan şekilde düzenlenmiş belgeler sağlarsa) veya bunları zamanında sağlamazsa, Müşteri, Yüklenici hepsini sağlayana kadar bu sözleşme kapsamındaki ödemeleri askıya alma hakkına sahiptir. gerekli belgeler, Müşteri'ye herhangi bir ceza uygulamadan.
5.3. Ödeme tarihleri, Müşterinin hesabından paranın çekildiği tarih anlamına gelir.
5.4. Bu Sözleşme kapsamında parasal talep hakkının devri, ancak ilgili Ek Sözleşmenin Taraflarca önceden imzalanması koşuluyla mümkündür. Yalnızca Ek Sözleşme'nin imzalanması, Müşteri'nin talep hakkının Yükleniciden üçüncü bir tarafa devri hakkında uygun bir bildirim (rıza). Bu koşulun ihlali durumunda Müşteri, üçüncü bir taraf lehine yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetme hakkına sahiptir.
5.5. Tesisin işletilmesi sırasında tespit edilen eksikliklerin ve kusurların üç yıllık bir süre içinde zamanında giderilmesi için Yüklenicinin garanti yükümlülüklerini yerine getirmek için Müşteri, toplam maliyetin %10 (on)'u oranında Güvenlik Depozitosu keser. Sözleşme.
Taraflar, Taraflarca imzalanan ilgili Mahsup Belgesi temelinde, parasal ödeme olmaksızın karşı homojen alacakları mahsup etme hakkına sahiptir.
Yüklenici, Tesis'te tespit ettiği eksiklik ve kusurları Müşteri tarafından tespit edildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) yıl içinde, ancak her halükarda 10 (on) gün içinde gidermezse, Müşteri, Tespit edilen eksiklikleri ve kusurları, bağımsız olarak veya diğer kuruluşlar tarafından, Teminat Depozitosu pahasına, sırasıyla Yükleniciye ödenecek Teminat miktarını azaltarak giderme hakkına sahiptir. Söz konusu stopajın yapılması durumunda, Mal Sahibi, stopaj tutarlarının hesaplanmasıyla birlikte Yükleniciye yazılı bir stopaj bildirimi gönderir.
Yüklenicinin üstlenilen garanti yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmesi durumunda, Taraflar her 4 (dört) ayda bir garanti yükümlülükleri kabul belgesini imzalayacaklardır. Garanti Yükümlülüklerini Kabul Belgesinin Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) günü geçmeyen bir süre içinde Müşteri, Yükleniciye Güvenlik Depozitosu'ndan _____ (____) ruble ödeyecektir.
Yüklenicinin garanti yükümlülüklerini uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi ve Müşterinin Teminat Depozitosu'ndan bir kesinti yapması halinde, Müşteri tarafından son 4 (dört) ayın sonuçlarına göre ödenmesi gereken tutar ilgili bir indirime tabi olacaktır. Bu durumda Yükleniciye ödenecek tutar ilgili Garanti Kabul Belgesinde belirtilecektir.

MADDE 6 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. Sözleşmeyi gerçekleştirmek için Yüklenici:
6.1.1. Mevcut koşullar temelinde bu Sözleşme kapsamındaki işleri gerçekleştirir. izinler, özellikle SRO sertifikaları.
6.1.2. Yüklenicinin işbu Sözleşme kapsamındaki İşleri gerçekleştirmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın satın alınması, teslimi, gümrük vergilerinin ödenmesi ve malzemelerin depolanması, boşaltılması, kabulü, depolanması ve teminini gerçekleştirir.
6.1.3. İşbu Sözleşmenin Eklerine uygun olarak tüm İşleri bu Sözleşme kapsamında ve bu Sözleşmede belirtilen süreler içerisinde kendi ve kendi malzemeleri (araçları) üzerinde yapar ve işi eksiksiz olarak Müşteri'ye teslim eder. Şantiyenin bakım yükünü taşır.
6.1.4. Yapılan tüm işlerin Kabul Belgesi kapsamında Tesis Müşteri'ye teslim edilene kadar Tesisin ve Tesis'de bulunan mülkün güvenliğini sağlar, kaza sonucu kaybolma ve kaza sonucu hasar görme riskini üstlenir.
6.1.5. Tesisin ve Tesisin hemen bitişiğindeki yolların işlerin yürütülmesi sırasında inşaat atıklarından, fazla malzeme ve ürünlerden sistematik olarak ve işlerin bitiminde son temizliğini yapar, katı maddeleri uzaklaştırır. evsel atık, bölgenin kar veya düşen yapraklardan mevsimsel olarak temizlenmesi, Tesisin sökülmesi ve çıkarılması yapı ekipmanı ve çöp. Çöp ve atıkların bertarafı, masrafları kendisine ait olmak üzere Yüklenici tarafından gerçekleştirilir.
6.1.6. Emniyet ve güvenlik için gerekli yangınla mücadele tedbir ve tedbirlerinin uygulanmasını sağlar. çevreçalışma süresi boyunca. Yüklenici, iş sırasında ortaya çıkan çevre koruma ile ilgili yasa ve diğer yasal düzenlemelerin gerekliliklerinin ihlalinden sorumludur.
6.1.7. Proje Belgelerini Müşteri ve devlet denetim hizmetleri ile ve ayrıca Kiraya Veren ile koordine etmeyi ve "___" ____________ 200___ tarihinden önce belirtilen onayı teyit eden belgeleri Müşteriye sunmayı taahhüt eder.
6.1.8. Sözleşmede (Ekler) belirtilmeyen ancak Sözleşme kapsamındaki işin ifası ve Tesisin İş Kabul Belgesine göre zamanında teslimi için gerekli olan tüm yardımcı malzemeleri, doğaçlama araç ve gereçleri teslim eder. Müşteriye karşı kendi sorumluluğunda olduğu gibi alt yüklenicilerinin eylemlerinden de sorumludur.
6.1.9. Müşterinin talebi üzerine, Madde 3.1'de belirtilen ücretin bir parçası olarak mevcut binanın yapılarının taşıma kapasitesinin incelenmesini gerçekleştirir. Sözleşme.
6.1.10. Müşteri ile birlikte, Sözleşmenin öngördüğü ücret çerçevesinde, bu Sözleşme kapsamındaki işin ifası için gerekli olanı alır. özellikler JSC Mosenergo, Vodokanal'dan ve gerekirse Müşterinin talimatı üzerine Mosteploenergo'dan.
6.1.11. Projenin geliştirilmesi için Müşteri tarafından onaylanan belgeleri tasarım organizasyonuna aktarır.
İşlerin ifası için Müşteri ve devlet kontrol ve gözetim hizmetlerinden gerekli Onay ve izinleri alır. Eserlerin üretimi üzerinde yazarın denetimini sağlar.
6.1.12. Tesis içinde ve dışında çevreyi korumak ve çevre kirliliği, gürültü veya bunun sonucunda ortaya çıkan diğer sebeplerden dolayı vatandaşların veya kişisel eşyalarının yaralanmasını veya zarar görmesini önlemek için projeye ve mevcut Kural ve Yönetmeliklere uygun önlemleri almakla yükümlüdür. İşlerin Yüklenici tarafından uygulanmasından.
6.1.13. Onarımın uygulanmasını koordine etmeyi bağımsız olarak ve masrafları kendisine ait olmak üzere üstlenir ve inşaat işleri Yerleşik ve yerleşik Nesnelerin yanı sıra ev komiteleri, konut ve toplumsal hizmetler, DEZ, vb.
6.1.14. sağlar kendi başlarına ve masrafları kendisine ait olmak üzere, geçici iletişimin kurulması, idari organlar ile koordinasyon ve ayrı kullanım için ödeme dahil olmak üzere, İşlerin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm elektrik, su, telefon ve telefaks iletişimi, kanalizasyon, ısı temini vb. Bu Sözleşmenin süresi boyunca Müşteri'ye verilen şehir kuruluşlarının hesaplarında bu fıkrada belirtilen hizmetlerin ödenmesi dahil olmak üzere şehir kuruluşlarının hesapları.
6.1.15. Masrafları kendisine ait olmak üzere, UGPS'ye, Moskova'nın IGASN'sine kesintiler ve Yüklenicinin bu Sözleşme kapsamındaki işin ifasıyla ilgili diğer gerekli ödemeleri yapar.
6.1.16. Bu Sözleşmenin 12. Maddesi uyarınca her türlü sigortayı yapacaktır.
6.1.17. Kabul (İş) Komisyonu tarafından yapılan işin "___" ____________ 200__ tarihinden önce teslim edilmesini sağlamayı taahhüt eder.
6.1.18. Yapılan tüm işlerin Kabul Belgesi kapsamında işin tam kapsamını Müşteriye teslim etmeden önce Yükleniciye ait malı şantiye sahasından çıkaracaktır.

6.2. Sözleşmeyi yerine getirmek için Müşteri:
6.2.1. bu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödeme yapmayı taahhüt eder.
6.2.2. İşin yapılması için Objeye Kabul Belgesine göre bu Sözleşmeyi Obje ile imzaladığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde Yükleniciye sunar.
6.2.3. Yüklenicinin operasyonel ve ekonomik faaliyetlerine müdahale etmeden işin performansı üzerinde teknik denetim gerçekleştirir, yani:
- gerçekleştirilen işin kalitesini ve zamanlamasını izler;
- Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin kalite kontrolünü yapar;
- iş üretim teknolojisinin gözetilmesi üzerinde kontrol uygular;
6.2.4. İş sırasında Sözleşme koşullarından sapmaların tespit edilmesi durumunda, Müşteri, Sözleşme koşullarından sapmalarla yapılan işin sona ermesini ve masrafları Yükleniciye ait olmak üzere düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.
6.2.5. Müşteri, hem onaylanmamış hem de onaylanmış Proje Belgelerine değişiklik ve eklemeler için teklifte bulunabilir.

Tasarım ve inşaat sözleşmesinin devamı:

tasarım çalışması için bundan böyle "olarak anılacaktır" temelinde hareket eden bir kişide tasarımcı”, bir yandan ve gr. , pasaport : seri , numara , tarafından verilen , adreste ikamet eden : , bundan böyle " olarak anılacaktır Müşteri”, diğer taraftan, bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır, bu sözleşmeyi akdetmişlerdir, bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır. Antlaşma" aşağıdakiler hakkında:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Müşteri, Tasarımcıya tasarım çalışmasının ve teknik belgelerin uygulanması için bir görev hazırlamasını söyler ve Tasarımcı, tasarım çalışmasının uygulanması için bir görev hazırlamayı ve göreve uygun olarak bir ev için teknik belgeler (proje) geliştirmeyi taahhüt eder. adresinde inşaat için bireysel geliştirme:.

1.2. Tasarımcı tarafından hazırlanan görev, Müşteri tarafından onaylandığı andan itibaren tarafları bağlayıcı hale gelir.

1.3. Tasarımcı, tasarım ve anket çalışmasının gerçekleştirilmesi için görevde yer alan gerekliliklere ve diğer ilk verilere uymakla yükümlüdür ve bunlardan yalnızca müşterinin rızasıyla sapma hakkına sahiptir.

1.4. Tasarımcının bu Sözleşmede öngörülen işi yapma hakkı aşağıdaki belgelerle teyit edilir:

  • tarafından verilen "" 2019 tarihli Lisans No.

1.5. Tasarımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamayı taahhüt eder: .

2. İŞ MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

2.1. Tasarım çalışmasının maliyeti RUB KDV RUB'dur ve "Kapsam ve işin maliyetinin hesaplanması" tablosuna göre belirlenir (Ek No.).

2.2. Tasarım çalışmasının maliyeti, proje dokümantasyonunun kapsamına göre belirlenir. İşin kapsamında önemli bir artış olması durumunda, tarafların mutabakatı ile maliyet değiştirilebilir.

2.3. Bu Sözleşmenin akdedilmesinden sonraki günler içinde Müşteri, madde 2.1'de belirtilen tutarı Tasarımcının uzlaştırma hesabına aktarır.

3. PROJE ÇALIŞMALARININ SÜRESİ

3.1. Tasarımcı, bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren tasarım çalışmasını eksiksiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Tasarımcı zorunlu:

  • Tasarım ve sözleşme için göreve ve diğer ilk verilere uygun olarak çalışma gerçekleştirin;
  • Bitmiş teknik (proje) belgeleri Müşteri ile ve gerekirse Müşteri ile birlikte - yetkili devlet organları ve yerel yönetimlerle koordine edin;
  • Bitmiş teknik (proje) belgeleri ve anket çalışmasının sonuçlarını Müşteriye aktarın.

4.2. Tasarımcı, Müşteri'nin onayı olmadan teknik belgeleri üçüncü şahıslara devretme hakkına sahip değildir.

4.3. Tasarımcı, Yüklenici tarafından hazırlanan teknik belgelere dayanarak üçüncü şahısların işin yapılmasını engelleme veya kısıtlama hakkına sahip olmadığını Müşteriye garanti eder.

4.4. müşteri mecbur:

  • Tasarımcıya bu Sözleşme ile belirlenen fiyatı ödeyin;
  • Tasarımcıdan alınan teknik (proje) dokümantasyonu sadece Sözleşmede belirtilen amaçlar için kullanın, teknik dokümantasyonu üçüncü şahıslara devretmeyin ve içerdiği verileri Tasarımcının izni olmadan ifşa etmeyin;
  • Tasarım çalışmasının yürütülmesinde Tasarımcıya gerekli yardımı sağlamak;
  • İlgili devlet organları ve yerel yönetimler ile bitmiş teknik belgelerin koordinasyonuna Tasarımcı ile birlikte katılmak;
  • İlk verilerde önemli bir değişikliğin yanı sıra, Tasarım çalışmasının maliyetinde önemli bir artışa neden olan, Tasarımcının kontrolü dışındaki diğer koşullar nedeniyle, bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan ek maliyetleri Tasarımcıya tazmin edin. ;
  • Hazırlanan teknik belgelerin eksiklikleri ile bağlantılı olarak üçüncü bir şahıs tarafından Müşteri aleyhine bir iddianın sunulması ile ilgili bir dava olması durumunda, duruma Tasarımcıyı dahil edin.

5. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

5.1. Tasarımcı, inşaat sırasında ve ayrıca teknik belgeler temelinde oluşturulan tesisin işletilmesi sırasında keşfedilen eksiklikler de dahil olmak üzere teknik (proje) belgelerinin uygunsuz hazırlanmasından sorumludur.

5.2. Teknik dokümantasyonda kusurlar bulunursa, Tasarımcı, Müşterinin talebi üzerine, teknik dokümantasyonu ücretsiz olarak yeniden yapmak ve müşteriye neden olduğu kayıpları tazmin etmekle yükümlüdür.

5.3. Tasarım işi için son teslim tarihlerinin ihlali durumunda, Tasarımcı, gecikmenin gerçekleştiğini kanıtlamadığı sürece, Müşteriye her gecikme günü için %'lik, ancak işin toplam maliyetinin %'sinden fazla olmayan bir ceza öder. Müşterinin hatası nedeniyle.

6. TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ. SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ANLAŞMAZLIKLARIN KAPSAMI

6.1. Bu Sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan tartışmalı konular taraflarca müzakereler yoluyla çözülür ve ortaya çıkan sözleşmeler, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelen tarafların ek bir sözleşmesi (veya protokolü) ile mutlaka belirlenir. imzalandığı an.

6.2. Müşteri ile Tasarımcı arasında yapılan işin eksiklikleri veya sebepleri ile ilgili olarak bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa ve bu anlaşmazlığın müzakerelerle çözülmesinin imkansızlığı, taraflardan birinin talebi üzerine bir inceleme tayin edilebilir. İncelemenin, Tasarımcı tarafından bu Sözleşmenin şartlarının ve teknik belgelerin ihlal edilmediğinin tespit edildiği durumlar haricinde, inceleme masrafları Tasarımcı tarafından karşılanacaktır. Bu durumlarda muayene masrafları, sınavın atanmasını talep eden tarafından, taraflar arasında anlaşma ile tayin edilmişse her iki tarafça eşit olarak karşılanır.

6.3. İhtilaflı konularda anlaşmaya varılamaması durumunda, bu Anlaşmadan doğan ihtilaf, Rusya Federasyonu topraklarındaki genel yargı mahkemesinde, Rusya Federasyonu yasalarına ve usulüne göre ele alınır. Rusya Federasyonu mevzuatı ile kurulmuştur. RSFSR Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 118 ve 120. Maddeleri uyarınca, Müşterinin daimi ikamet ettiği yerde bir talepte bulunulur.

6.4. Tarafların geçerli hukuku, Rusya Federasyonu mevzuatını tanır.

6.5. Anlaşma ile düzenlenmeyen konularda, Federasyonun kurucu kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından kabul edilen ilgili yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'nun yasaları ve diğer yasal düzenlemeleri uygulamaya tabidir. Sözleşme hükümleri ile kanunların hükümleri ve diğer kanuni düzenlemeler arasında çelişki olması durumunda kanun veya diğer kanuni işlem uygulanacaktır.

7. DİĞER ŞARTLAR

7.1. Taraflar arasındaki yazışmalar, faks mesajları, e-posta mesajları, taahhütlü mektuplar değiş tokuş edilerek gerçekleştirilir. Mesajlar, Sözleşmede belirtilen adreslere gönderilir. İlgili bildirimin tarihi, faks mesajının veya e-posta mesajının gönderildiği gün ile mektubun posta ile gönderildiği günün ertesi günüdür.

7.2. Bu anlaşma iki nüsha halinde yapılır - her bir taraf için bir tane. Anlaşma metninin ve herhangi bir ekinin yabancı bir dile çevrilmesi durumunda, Rusça metin esas alınacaktır.

8. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ VE ÖDEME DETAYLARI

tasarımcı Jür. adres: Posta adresi: TIN: KPP: Banka: Uzlaşma/hesap: Düzeltme/hesap: BIC:

Müşteri Kayıt: Posta adresi: Pasaport serisi: Numara: Düzenleyen: Gönderen: Telefon:

9. TARAFLARIN İMZALARI

Tasarımcı _________________

Müşteri _________________

Sözleşmenin avukatlar tarafından hazırlanıp kontrol edildiğini ve örnek teşkil ettiğini lütfen unutmayın; işlemin özel şartları dikkate alınarak sonuçlandırılabilir. Site Yönetimi, bu anlaşmanın geçerliliğinden ve ayrıca Rusya Federasyonu mevzuatının gerekliliklerine uygunluğundan sorumlu değildir.

Sermaye inşaatının aşamalarından biri mimari ve inşaat tasarımıdır. Bu aktivite, tasarım tahminlerinin geliştirilmesini ve anketlerin (materyallerin) hazırlanmasını içerir. Özünde, çalışma doğal şartlar alan, bölüm, güzergah, su temin kaynakları, ekonomik fizibilite vb. Bu tür faaliyetlerin yasal düzenlemesi, tasarım ve araştırma çalışmalarının yürütülmesi için bir sözleşmedir. Genellikle teknik belgelerin geliştirilmesinin özel bir göreve emanet edildiğini söylemeliyim. tasarım organizasyonu, çünkü belirli bilgi ve beceriler gerektirir.

Tasarım ve anket çalışmasının ifasına ilişkin sözleşme iki taraflı (karşılıklı), rızaya dayalı ve ücretlidir. Bu, bir tarafın (yüklenici, tasarımcı, sörveyör olabilir) müşterinin (ikinci taraf) talimatı üzerine teknik dokümantasyon geliştirmeyi ve anket çalışması yapmayı taahhüt ettiği ve müşterinin kabul etmeyi taahhüt ettiği bir sözleşme türüdür. ve sonuçlar için ödeme yapın.

Tasarım ve anket çalışmasının sonuçlarına ihtiyaç duyan herhangi bir kişi, bir iş sözleşmesi kapsamında müşteri olarak hareket edebilir. Ancak, inşaat sözleşmesi kapsamındaki bir müteahhit, ilgili teknik dokümantasyonu geliştirme yükümlülüğünün kendisine ait olduğu ve bu işi kendi başına yapma imkânının bulunmadığı durumlarda müşteri olarak da hareket edebilir.

Tasarım ve anket çalışması sözleşmesi basit bir yazılı biçimde sonuçlandırılır. Sözleşme, hem tüm tasarım ve anket çalışmaları yelpazesinin hem de bunların bireysel aşamalarının, bölümlerinin, bölümlerinin (örneğin, tahminlerin geliştirilmesi, anket çalışması, teknik belgelerin yürütülmesi vb.) Performansı için yapılabilir.

Tasarım ve anket çalışmasının uygulanması, belirli yaratıcı çabalar ve beceriler gerektirir. Anlaşmanın konusu:

  • tasarım ve anket çalışmalarının yürütülmesi, bunun sonucunda müşteriye gelecekteki inşaat koşulları hakkında bir sonuç sunulur;
  • inşaat sırasında yapılacak işin kapsamını ve içeriğini belirleyen tasarım belgeleri;
  • tahmin, ki parasal değer belirtilen işler.

Teknik dokümantasyon, inşaat işinin kapsamını ve içeriğini ve bunlar için diğer gereksinimleri belirleyen bir dizi belgedir (fizibilite çalışması, çizimler, diyagramlar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, özellikler vb.). Nesnenin karmaşıklığına bağlı olarak tasarım bir veya iki aşamada gerçekleştirilebilir. Nesne çok karmaşık değilse veya seri bir projeye göre inşa ediliyorsa, özet bir tahminle bir çalışma taslağı hazırlanır. Daha karmaşık tesislerin inşası sırasında, önce inşaat maliyetinin özet bir hesabı ile teknik bir tasarım hazırlanır ve daha sonra belirli bir tahminle ayrıntılı bir tasarım geliştirilir. teknik belgeler şuraya aktarılır: hazır daha fazla kullanım için uygundur. Transfer kanuna göre yapılır teslimat ve kabul. Yüklenici, müşteriden uygun izin almadan teknik belgelerin kopyalarını üçüncü şahıslara devretmemeyi taahhüt eder.

Yalnızca bu tür işleri yapmak için özel bir lisansa sahip olan kuruluşlar tasarımcının görevlerini üstlenebilir. Bir inşaat sözleşmesinde olduğu gibi, genel müteahhitlik sistemi, genel tasarımcının belirli tasarım ve araştırma işlerini yürütmek için özel tasarım organizasyonlarını kendine çektiği yaygın olarak uygulanmaktadır.

Fiyat - gerekli koşul sözleşme hükümlerine göre belirlenir ve ihalenin sonuçlarına veya ödeme koşulları ve belgelerin erken verilmesi için ikramiye tutarına ilişkin sözleşme hükümlerine dahil etme hakkına sahip olan tarafların mutabakatı ile belirlenir. sözleşme fiyatının değiştirilebileceği koşullar (müşteri tarafından tasarım ataması ve diğer ilk verilerde yapılan değişiklikler, mevzuattaki değişiklikler, tarifeler, enflasyon vb.). Tamamlanan tasarım ve araştırma çalışmaları için ödeme prosedürü de ihale şartları veya tarafların mutabakatı ile belirlenir ve sözleşmede belirlenir. Hesaplamaların temeli, bir bütün olarak tesis veya aşaması için müşteri veya genel tasarımcı tarafından kabul sertifikasına göre alınan dokümantasyon setidir. Hesaplama, sözleşmenin öngörmediği durumlarda, yapılan fiili iş miktarına ilişkin sertifikalara dayalı olarak aylık olarak da yapılabilir. ön ödeme. Tasarım ve (veya) etüt işinin ifası için bir sözleşmenin fiyatı, genellikle, işin ifası için yüklenicinin maliyetlerinin ayrıntılı bir listesini içeren bir tahmin şeklini alır.

Tasarım ve (veya) etüt çalışmasının ifası için sözleşmenin temel koşulu, işin başlangıç ​​tarihi ve bitiş tarihindeki koşuldur. Bu durumda terim, yasal sonuçların başlangıcının ilişkili olduğu, başlangıcı (belirli bir zaman noktası için) veya sona erme süresi (belirli bir süre için) olan bir zaman noktası veya zaman dilimi anlamına gelir. Terimlerin hesaplanması herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilir. olası yol: bir takvim tarihini, bir etkinliği, insanların eylemlerini, belirli bir zamanın sona ermesini vb. Müşteri ayrıca, tasarım ve araştırma çalışması sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe:

  • teknik dokümantasyonu sadece iş sözleşmesinde belirtilen amaçlar için kullanmak, üçüncü şahıslara devretmemek ve içerdiği bilgileri yüklenicinin izni olmadan ifşa etmemek;
  • Yükleniciye, sözleşmede belirtilen ölçüde ve şartlarda tasarım ve etüt çalışmalarının ifasında yardımcı olmak;
  • ilgili devlet kurumları ve yerel yönetimler ile bitmiş teknik belgelerin koordinasyonuna yüklenici ile birlikte katılmak;
  • Yüklenicinin kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle iş sözleşmesi kapsamındaki işin performansına ilişkin ilk verilerdeki bir değişikliğin neden olduğu ek masrafları yükleniciye tazmin etmek;
  • Yükleniciyi, hazırlanan teknik dokümantasyonun veya yapılan anket çalışmasının eksiklikleri ile bağlantılı olarak üçüncü bir şahıs tarafından müşteri aleyhine getirilen bir iddia üzerine davaya katılmaya çekmek.

Her iki tarafın yükümlülüklerine gelince, yüklenicinin yükümlülüğü, tasarım ve araştırma çalışmalarını göreve tam olarak uygun olarak yürütmektir ve müşteri, yüklenici tarafından geliştirilen teknik belgeleri kabul etmek ve bunun için ödeme yapmakla yükümlüdür.

Tasarım ve anket çalışmasının yapılması için bir sözleşmenin feshi, taraflardan herhangi birinin inisiyatifiyle, karşı taraf tarafından sözleşmeden doğan yükümlülüklerin sistematik olarak ihlali durumunda, suçlu taraf tarafından diğer tarafa tazmin edilmesi durumunda mümkündür. sözleşmenin feshi ile. Bu sözleşmenin feshinin temeli, müşterinin Vaktinden iflas etti.

Moskova "___" _____________ 201_

... ile temsil edilen, bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır, bir yanda ... esasına göre hareket eden,

ve aç anonim şirket"________________" (kısaltılmış ad - OJSC "____________"), bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, Genel Müdür ______________ tarafından temsil edilir ve Şart temelinde hareket eder, öte yandan topluca "Taraflar" olarak anılacaktır. , aşağıdakiler hakkında bu (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) sonuçlandırmışlardır:

1. Sözleşmenin Konusu
1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici ... için proje dokümantasyonu geliştirme yükümlülüğünü üstlenir (bundan böyle "İşler" olarak anılacaktır).
1.2. Tasarım aşamaları: Tasarım ve Çalışma belgeleri.
1.3. Yüklenici, Müşteriye, Madde 1.1'de belirtilen tesiste İşlerin yürütülmesi için bu Sözleşme kapsamında geliştirilen proje belgelerini kullanma hakkını verir. iş sözleşmeleri.
1.4. Bu iş sözleşmesinin konusu olan tasarım ürünleri için teknik, ekonomik ve diğer gereklilikler, SNiP gerekliliklerine ve Rusya Federasyonu'nun diğer geçerli düzenlemelerine uygun olmalıdır.
1.5. Yüklenici, p.p.'de belirtilen İşleri gerçekleştirir. 1.1. İş Sözleşmeleri, İş Tanımı (Ek No. 1) uyarınca yapılır.

2. İşin maliyeti ve ödeme prosedürü
2.1. Sözleşme kapsamındaki işin maliyeti, Sözleşmeye Dayalı Fiyat Anlaşması Protokolü (Ek No. 4) ile belirlenir ve … ovun. ... polis. (…) ruble 00 kop., KDV dahil %18 - … (…) ruble … kop.
içermek:
2.1.1. aşama "Proje" - ... (...) KDV dahil ruble -% 18;
2.1.2. "Ayrıntılı belgeler" aşaması - ... (...) KDV dahil ruble -% 18.
2.2. Sözleşme kapsamındaki iş için ödeme, aşağıdaki sırayla takvim planına (Ek No. 2) uygun olarak aşamalı olarak yapılır:
2.2.1. Müşteri, işin ifası için sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren 15 (on beş) bankacılık günü içinde, İşlerin toplam maliyetinin % ...'si tutarında bir avans ödemesi yapar, bu tutar ... (...) %18 KDV dahil ruble - ... (...) ruble ... polis.
2.2.2. Her aşamada eksiksiz olarak tamamlanan İşlerin ödemesi, Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, ilgili aşama için İş kabul belgesi esas alınarak, orantılı kesinti ile Müşteri tarafından gerçekleştirilir. ödenen avans.
2.3. Ödeme yükümlülüğü, fonların Yüklenicinin uzlaştırma hesabına geçtiği andan itibaren yerine getirilmiş sayılır.
2.4. Her aşama için İşlerin Kabulü ve İşlerin kabul belgesinin imzalanması prosedürü paragraflara uygun olarak gerçekleştirilir. 4.2.-4.4. iş sözleşmeleri.
2.5. İşlerin hacminde ve maliyetinde bir değişiklikle sonuçlanan Tarafların mutabakatı ile İş Tanımı'nı (Ek No. 1) değiştirirken, Taraflar bu Sözleşmeye, değişen hacimleri ve yeni maliyeti gösteren ek bir anlaşma imzalarlar. İşlerin.

3. İşlerin tamamlanması için son tarihler
3.1. İşlerin tamamlanması için son tarihler, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan iş programında (Ek No. 2) belirtilmiştir.
3.2. Müşteri tarafından Sözleşmede belirtilen şartların ihlali durumunda:
a) avans ödemesi;
b) kabul edilen iş sonuçları için ödeme;
İşlerin ifasına ilişkin son tarihler, Müşterinin Sözleşme kapsamındaki yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmesindeki gecikme süresi kadar, ancak işlerin bir bütün olarak ifası için sözleşmenin geçerlilik süresinden daha geç olmamak üzere ertelenir.

4. İşlerin teslimi ve kabulü
4.1. Madde 1.5'te belirtilen gereklilikleri karşılayan İşlerin sonuçlarının Müşteri tarafından kabulü. Sözleşmeler paragraflarda belirtilen şekilde yürütülür. 4.2, 4.3. iş sözleşmeleri.
4.2. İşlerin aşama aşama tamamlanmasının ardından Yüklenici, ilgili aşama için geliştirdiği dokümantasyonu kağıt üzerinde beş nüsha ve elektronik ortamda bir nüsha olarak aşağıdaki formatlarda Müşteri'ye iletecektir:
- açıklayıcı not ve Microsoft Word, Excel formatlarındaki diğer metin belgeleri;
- AutoCAD formatında çizimler;
- ve Eserlerin iki nüsha olarak sahneye kabulü.
4.2.1. Müşteri, teslim aldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde teslim edilen belgeleri inceler ve İşler için kabul belgesini aşamalı olarak imzalar veya kabul etmeyi gerekçeli olarak reddeder.
4.3. Müşteri, İşler için kabul belgesini ilgili aşamada imzalamayı reddederse, Müşteri, Yükleniciye, İşlerin uygulanması için gerekli iyileştirmelerin ve son tarihlerin bir listesini içeren yazılı bir gerekçeli reddetme gönderir.
4.4. Yüklenici, Madde 7.7.2'de belirtilen adrese Müşteri'ye gönderme hakkına sahiptir. Madde 4.2'de listelenen anlaşmalar. iş belgelerinin posta yoluyla yerine getirilmesi için sözleşmeler. Müşteri, yukarıdaki fiillerin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde bunları imzalayarak bir nüshasını Yükleniciye göndermek veya Yükleniciye gerekçeli ret göndermekle yükümlüdür. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, Müşteri, tamamlanan İşlerin imzalı kabul belgesini veya Yükleniciye gerekçeli bir ret göndermezse, İşler eksiksiz, uygun kalitede ve şartlara uygun olarak ödenebilir olarak kabul edilir. Anlaşmanın
4.5. İşlerin yapılması sürecinde olumsuz bir sonuç alınmasının kaçınılmazlığı veya İşleri daha fazla yürütmenin uygunsuzluğu ortaya çıkarsa, Yüklenici bunu askıya alır ve İşlerin askıya alınmasından sonraki üç gün içinde Müşteriyi bu konuda bilgilendirir.
Bu durumda taraflar, Müşteri'nin İşlerin askıya alındığını bildirdiği tarihten itibaren 10 gün içinde, İşlerin devam ettirilmesi olasılığını değerlendirir ve ikili bir belgede bir karar düzenler.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Yüklenici şunları yapmakla yükümlüdür:
5.1.1. İşleri tam kapsam ve içerikte madde 1.5'e uygun olarak tamamlayın. iş performansı için sözleşmeler, tam uyumlu mevcut SNiP, SN RF ve işin sonuçlarını Müşteriye aktarır.
5.1.2. Müşteri ile birlikte koordinatör makamlarda proje dokümantasyonunun koordinasyonunda yer almak.
5.1.3. Müşteri adına, Müşteri ile mutabık kalınan süre içinde, gerekmesi halinde yapılan işlerde değişiklik ve ilaveler yapmak. İş Tanımında (Ek No. 1) düzeltme veya eklemeler ile ilgili olarak Müşterinin talebi üzerine eserde değişiklik yapılması gerekirse, belirtilen İşler için Yükleniciye ek bir anlaşma kapsamında ödeme yapılacaktır. .
5.2. Müşteri zorunludur:
5.2.1. Sözleşmenin 1.1 maddesinde belirtilen Yüklenici tarafından gerçekleştirilen İş için Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kabul ve ödeme yapın.
5.2.2. Müşterinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak reddetmesi durumunda, fiilen yapılan İşlerin tutarını Yükleniciye ödeyin.
5.3. Sanatçının hakkı vardır:
5.3.1. Proje dokümantasyonunun bireysel bölümlerini (Sözleşmenin 1.1. maddesi) geliştirmek için taşeronları görevlendirin, Yüklenici ise Sözleşmenin şartlarına ve mevcut Rus mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak Çalışmalarının sonuçlarından Müşteriye karşı sorumludur. Federasyon.
5.4. Yüklenici, Müşteri'nin eylem veya eylemsizliğinden kaynaklanıyorsa, bu Sözleşme kapsamındaki işlerin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesiyle sonuçlanıyorsa, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinden sorumlu olmayacaktır.
5.5. Müşteri ayrıca, Yüklenicinin bu Sözleşme kapsamındaki kendi yükümlülüklerini Müşteriye karşı yerine getirmemesini gerektiren eylemlerinden (eylemsizliğinden) kaynaklanıyorsa, iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden Yükleniciye karşı sorumlu değildir.

6. Tarafların sorumluluğu
6.1. Müşteri tarafından işin yapılması için sözleşme ile belirlenen yapılan İşler için ödeme prosedürünü ve koşullarını ihlal etmesi durumunda, Yüklenici Müşteriden %0,1 (sıfır) tutarında bir ceza ödemesini talep etme hakkına sahiptir. puan, yüzde onda biri) gecikmenin her günü için zamanında ödenmemiş İşlerin maliyeti.
6.2. Yüklenicinin İşlerin tamamlanması için son teslim tarihlerini ihlal etmesi durumunda, Müşteri, Yükleniciden tamamlanmayan İşlerin maliyetinin %0,1'i (yüzde bir sıfır noktası) tutarında bir ceza ödemesini talep etme hakkına sahiptir. her gecikme günü için zamanında.
6.3. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi durumunda, Sözleşme uyarınca mücbir sebep hallerinden kaynaklanıyorsa, sorumluluktan muaftır. Mevcut mevzuat RF ve bu koşulların Sözleşmenin performansını doğrudan etkilemesi durumunda. Bu tür koşulların üç aydan fazla sürmesi halinde, Taraflar aşağıdaki hususları müzakere edeceklerdir. daha fazla kader gerçek anlaşma Yukarıdaki olaylar diğer Tarafa 10 (on) içinde bildirilmezse Takvim günleri bu olayların meydana geldiği andan itibaren, mücbir sebeplerden etkilenen Taraf, bunu iş sözleşmesinin ifa edilmemesi veya uygunsuz ifa edilmesi nedeniyle sorumluluktan muafiyet nedeni olarak gösteremez.

vb…

Tasarımın geliştirilmesi için tüm standart form ve örnek sözleşme ve çalışma belgeleri Ekli bir belge formu olarak ücretsiz olarak indirilebilir.